ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2008 года Дело N А40-20213/2008
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:
председательствующего-судьи Денисовой Н.Д.,
судей Федосеевой Т.В., Бусаровой Л.В.
при участии в заседании:
от истца Аксенов Д.В. дов. от 16.07.2008
от ответчика Мурасеев А.Ю. дов. от 1.09.2008, Бородина А.Н. дов. от 25.06.2008, Душутин А.В. ген. дир., прот. от 25.06.2007
рассмотрев 25 декабря 2008 года в судебном заседании кассационную жалобу истца – Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации
на решение от 16 июля 2008 года
Арбитражного суда города Москвы,
принятое судьей Лежневой О.Ю.,
на постановление от 22 октября 2008 года № 09АП-10159/2008-ГК
Девятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями Баниным И.Н., Жуковым Б.Н., Овчинниковой С.Н.
по делу № А40-20212/08-29-179
по иску Управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации
к ОАО «ВСУМ»
о расторжении государственного контракта
УСТАНОВИЛ:
Управление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Открытому акционерному обществу «ВСУМ» о расторжении государственного контракта на выполнение государственного оборонного заказа от 22.03.2003 №89/06-юр.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 июля 2008 года в иске было отказано.
Постановлением от 22 октября 2008 года №09АП-10159/2008-ГК Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами истец обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и постановление, как не соответствующие нормам материального и процессуального права и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.
В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, представитель ответчика просил оставить принятые по делу судебные акты без изменения по основаниям, изложенным в отзыве.
Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, проверив в порядке статей 284,286,287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
правильность применения судами норм процессуального и материального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены судебных актов, исходя из следующего.
Управление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации в лице 470 отдела капитального строительства (центра) Управления начальника войск Радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации заключило с Открытым акционерным обществом «ВСУМ» государственный контракт на выполнение государственного оборонного заказа от 22.03.2003 №89/06-юр, в соответствии с которым ответчик обязался выполнить работы по возведению в г.Костроме учебно-лабораторного корпуса Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К.Тимошенко
за сумму, указанную в контракте и в установленный в контракте срок.
Истец направил ответчику требование о расторжении контракта исх. 13/134 от 21.03.2008, ответчик против расторжения контракта возражал.
Суды, исследовав правомерность требования истца о расторжении контракта, исследовав все обстоятельства дела и представленные доказательства, пришли к правомерному выводу о необоснованности требования истца. Данный вывод они сделали на основании того, что нарушение сроков строительства произошло в связи с тем, что истец нарушил обязательства по своевременному представлению подрядчику проектно-сметной документации.
Судами правильно применены статья 9 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и статьи 450,451, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Доводы кассационной жалобы, повторяющие доводы апелляционной жалобы, были рассмотрены апелляционным судом и направлены на переоценку представленных доказательств и обстоятельств дела, чего суд кассационной инстанции делать не вправе.
Пункту 16.1 контракта дана оценка судами и суд кассационной инстанции не вправе переоценивать его .
Довод о несоблюдении ответчиком частей 1,2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации истцом при рассмотрении дела не приводился, в связи с чем не мог быть исследован судами. Кроме того, в деле имеются доказательства того, что стороны по договору своевременно информировали друг друга о наличии обстоятельств, , создающих невозможность завершения работ в срок - в деле имеются протоколы совместных совещаний, где сторонами совместно определялись меры по выполнению контракта и от заказчика поступали указания работы продолжать.
Довод истца о том, что иск им был предъявлен не на основании статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации не соответствует содержанию иска.
Доказательств нарушения апелляционным судом процессуальных норм при принятии постановления в деле не имеется.
Выводы арбитражного суда первой инстанции и апелляционной инстанции о применении норм права соответствуют установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
Решение от 16 июля 2008 года Арбитражного суда города Москвы и постановление от 22 октября 2008 года №09АП-10159/2008-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-20213/08-29-179 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.
Председательствующий
Н.Д.Денисова
Судьи
Т.В.Федосеева
Л.В.Бусарова
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка