Документ от 21 октября 2014

№ 2-2235/16-2014

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 октября 2014 г. г. Курск

Промышленный районный суд г. Курска

в составе председательствующего - судьи Шабуниной А.Н.,

с участием ответчика Горбулина Г.В. и его представителя ФИО4,

при секретаре Воробьевой Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ЗАО "СимбирскСвязьСервис" к Горбулину Геннадию Викторовичу о взыскании денежных средств по договору подряда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ЗАО "СимбирскСвязьСервис" обратился в суд с иском к ответчику Горбулину Г.В. о взыскании денежных средств по договору подряда, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП Горбулиным Геннадием Викторовичем и ЗАО «СимбирскСвязьСервис» был заключен договор № №, в соответствии с которым ИП Горбулин Г.В. обязался производить комплекс работ по оформлению необходимой документации для получения разрешения на строительство высотных антенных опор для последующей установки на них антенно-мачтовых сооружений, имеющих в своем составе базовые станции сотовой радиотелефонной связи. В дополнительных соглашениях №№ №, являющихся неотъемлемой частью договора, были конкретизированы сроки выполнения работ и порядок оплаты. В соответствии с этими соглашениями ИП Горбулину Г.В. были перечислены авансы в общей сумме <данные изъяты>:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты><данные изъяты> руб.;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты><данные изъяты>.

На сумму <данные изъяты> ИП Горбулин Г.В. работы выполнил. Были подписаны акты выполненных работ : -от ДД.ММ.ГГГГ. аванс <данные изъяты>; - от ДД.ММ.ГГГГ. аванс <данные изъяты>; - от ДД.ММ.ГГГГ. аванс <данные изъяты>; - от ДД.ММ.ГГГГ. аванс <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ИП Горбулин Г.В. прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Перечисленные авансовые платежи в сумме <данные изъяты> остались неотработанными.

Письменная претензия была направлена почтовым сообщением в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ, возвратилось ДД.ММ.ГГГГ. По электронной почте претензия была направлена и получена ответчиком ДД.ММ.ГГГГ. Просит взыскать с Горбулина Геннадия Викторовича в пользу ЗАО «СимбирскСвязьСервис» <данные изъяты> рублей основного долга, <данные изъяты> рубля процентов за неправомерное удержание денежных средств, <данные изъяты> рублей расходов по госпошлине.

В судебное заседание представитель истца ЗАО «СимбирскСвязьСервис» не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

В судебном заседании ответчик Горбулин Г.В. е его представитель ФИО4 иск не признали, пояснив, что из 9 объектов по которым заключен договор подряда, работы в полном объеме выполнены по 3 объектам, по 6 объектам выполнены все работы, кроме получения свидетельства о государственной регистрации права. Осуществление данных работ невозможно до заключения договора аренды на земельные участки.

Представитель третьего лица ОАО «Вымпелком» в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Выслушав объяснения ответчика и представителя, изучив материалы дела в их совокупности, суд находит исковое заявление подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

На основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" физическое лицо перестает быть индивидуальным предпринимателем с даты внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Положения данной статьи применяются независимо от того, используется указанное имущество в предпринимательской деятельности или нет. Поэтому прекращение гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не влияет на исполнение обязательств, возникших в период такой деятельности.

В случае, когда физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, прекращена его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, взыскание задолженности производится за счет имущества физического лица.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 названного Кодекса).

Согласно ст. 702 п.1 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 п.1 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). По п.2 ст. 708 ГК РФ, указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно ст. 711 п. 1 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Условием договора подряда является выполнение подрядчиком определенной работы, завершающейся имеющим овеществленную форму результатом. Обязанность подрядчика - выполнить по заданию заказчика такую работу и сдать ее результат заказчику, обязанность заказчика - принять и оплатить результат работы.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Горбулин Г.В. был зарегистрирован в качестве физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность ДД.ММ.ГГГГ и поставлен на учет в Межрайонной ИФНС № по курской области. Прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ года, что подтверждается выпиской из Единого реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ /л.д. 5-6/.

ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «СимбирскСвязьСервис» и ИП Горбулин Г.В. заключили договор № № согласно которого комплекс работ по оформлению необходимой документации для получения разрешения на строительство высотных антенных опор для последующей установки на них антенно-мачтовых сооружений, имеющих в своем составе базовые станции сотовой радиотелефонной связи. Право собственности на продукцию переходит на покупателя в момент подписания им накладной. Согласно п. 3.2-3.3 указанного договора, оплата услуг производится поэтапно по счетам, выставляемым исполнителем. Заказчик оплачивает исполнителю выставленный им счет в течение 25-ти календарных дней со дня его получения. По окончании услуг каждого отдельного этапа исполнитель обязан предоставить заказчику результат оказания услуг, который передается по «Акту приема-передачи». Подписание Заказчиком такого акта является единственным основанием для выставления счета на оплату. Стороны обязуются производить взаиморасчеты по фактически оказанным исполнителем услугам. Согласно п. 3.5 указанного договора, настоящим договором предусматривается выплата заказчиком аванса на проведение работ. Сумма аванса указывается в дополнительных соглашениях (л.д. 11-15). Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ года, сумма аванса составляет <данные изъяты> (л.д.16) Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ года, сумма аванса составляет <данные изъяты> (л.д.25)

Согласно п. 3.4 договора о выполнении работ от ДД.ММ.ГГГГ года, издержки Исполнителя (оплата счетов, выставляемых соответствующими органами/организациями/учреждениями за выдачу различных согласований/разрешений/заключений) не включены в цену Договора/Дополнительного соглашения и впоследствии компенсируются (возмещаются) Заказчиком, за исключением случаев специально оговоренных конкретным Дополнительным соглашением.

Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ года, в рамках Договора Подряда № от «ДД.ММ.ГГГГ г., Подрядчик принимает на себя обязательства по оформлению необходимой документации для получения разрешения на строительство АМС на позициях № <адрес> (<адрес>), № <адрес> (<адрес><данные изъяты>), № <адрес> (<адрес>), № <адрес> (<адрес>), № <адрес> (<адрес>, водонапорная башня), № <адрес> (<адрес>), № <адрес> (<адрес>), № № КрсО_<адрес> (<адрес>) (л.д. 16).

Согласно ведомостей оказания услуг, полная стоимость работ за полный комплект «Получение Заключения о соответствии от Ростехнадзора (органа, уполномоченного на проведение государственного строительного надзора); Получение Разрешения на ввод объекта ОКС (объект капитального строительства) в эксплуатацию» составляет <данные изъяты> и за полный комплект «Учет объекта в государственном кадастре недвижимости с получением кадастрового паспорта и технического паспорта объекта; - Государственная регистрация права собственности на объект в регистрирующем органе с получением свидетельства о государственной регистрации права собственности на созданный объект недвижимости» составляет <данные изъяты> (л.д. 17-24,26)

Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ года, в рамках Договора Подряда № от «25» июня 2012 г., Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке к изучению документов, специальные геодезические, камеральные и прочие сопутствующие работы, связанные с геодезической съемкой, камеральная обработка объекта, оформление техплана, оформление кадастрового паспорта позициях:

БС № КрсО-<адрес> (<адрес>),

БС№ <адрес> (<адрес>, <данные изъяты>),

БС № <адрес> (<адрес>, <адрес>

БС № <адрес> (<адрес>),

БС № <адрес> (<адрес>, <данные изъяты>),

БС №. № КрсО-<адрес> (<адрес>),

БС № КрсО-<адрес> (<адрес>),

БС № КрсО_<адрес> (<адрес>),

БС № <адрес> (<адрес>) (л.д. 27).

Согласно ведомости оказания услуг, стоимость подготовки и изучения документов составляет <данные изъяты> 00 коп., стоимость специальных геодезических, камеральных и прочие сопутствующих работ, связанных с геодезической съемкой, камеральной обработки объекта, оформления техплана составляет <данные изъяты> 00 коп., стоимость оформления кадастрового паспорта составляет <данные изъяты> 00 коп. (л.д. 28).

Общая сумма авансовых платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты>, что подтверждается платежными поручениями. Общая стоимость работ по указанному договору составляет <данные изъяты> ЗАО «СимбирскСвязьСервис» осуществило окончательный расчет на сумму <данные изъяты>, что подтверждается платежными поручениями. Таким образом, невыплаченная сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> (<данные изъяты> - <данные изъяты> - <данные изъяты>)

В судебное заседание представлены накладные, согласно которым по объектам БС № <адрес>, БС № КрсО<адрес>, БС № КрсО-<адрес> выполнены работы, по которым получены: Свидетельство о государственной регистрации, Разрешение на строительство, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, Заключение о соответствии объекта требованиям, нормам, проектной документации, Постановление об утверждении градостроительного плана, Заключение государственной экспертизы проектной документации, Технический план сооружения, Ксерокопия кадастрового плана. По остальным объектам получены те же документы, кроме Свидетельства о государственной регистрации.

Истец подтверждает, что работы по объектам БС № <адрес>, БС № КрсО_<адрес>, БС № КрсО-<адрес> выполнены в полном объеме. А потому суд принимает в качестве доказательства выполнения работ накладные, согласно которым работы были сданы ОАО «<данные изъяты>».

Согласно ведомостей на оказание услуг стоимость полного комплекта «Учет объекта в государственном кадастре недвижимости с получением кадастрового паспорта и технического паспорта объекта; - Государственная регистрация права собственности на объект в регистрирующем органе с получением свидетельства о государственной регистрации права собственности на созданный объект недвижимости» составляет <данные изъяты> Стоимость указанного комплекта по 6 объектам составляет <данные изъяты>

Поскольку невыплаченная сумма по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты>, с ответчика в ползу истца подлежит взысканию сумма, оплаченная в качестве аванса за невыполненные работы в размере <данные изъяты> (<данные изъяты> - <данные изъяты>)

Согласно ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно сообщения ОАО «ВымпелКом», выдана в том что, заключение договоров на земельные участки под размещение башен сотовой связи задерживается, в связи с переоформлением кадастровых паспортов на них. Сообщаю, что договора аренды на базовые станции:

1. № «<данные изъяты>», местоположение: <адрес>, <адрес>

2. № «<данные изъяты>», местоположение: <адрес>, <адрес>

3. № «<данные изъяты>», местоположение: <адрес>, <адрес>.

4. № «<данные изъяты>», местоположение: <адрес>, <адрес>.

5. № «<данные изъяты>», местоположение: <адрес>, <адрес>.

6. № «<данные изъяты>», местоположение: <адрес>, <адрес>, <адрес> ориентировочно будут оформлены в ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку выполнение работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ стало невозможно в силу действий контрагента, ответчик не может быть освобожден от ответственности за неисполнение обязательств.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> 14 коп. и подлежит взысканию с ответчика, поскольку он пользовался авансовыми платежами при невыполненной работе.

В силу ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца пропорционально части удовлетворенных исковых требований подлежат взысканию судебные расходы на оплату госпошлины в размере <данные изъяты> 85 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ЗАО "СимбирскСвязьСервис" к Горбулину Геннадию Викторовичу о взыскании денежных средств по договору подряда, удовлетворить частично.

Взыскать с Горбулина Геннадия Викторовича в пользу ЗАО "СимбирскСвязьСервис" авансовые платежи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> 14 коп., расходы на оплату госпошлины в размере <данные изъяты> 85 коп., а в общей сумме <данные изъяты> 99 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда.

Председательствующий судья А.Н.Шабунина