АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 8 февраля 2021 года Дело N А40-243706/2020
Резолютивная часть решения объявлена 03 февраля 2021 года
Полный текст решения изготовлен 08 февраля 2021 года
Арбитражный суд г. Москвы
в составе судьи Ликшикова Э.Б.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Рожкиной М.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ООО "ЧАРЛИ КОМ", 108811, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТР 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/I/36, ОГРН: 1137746330336, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2013, ИНН: 7751510760
к ООО "СТРОЙТРЕСТСИТИ", 140185, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЖУКОВСКИЙ, УЛИЦА МЯСИЩЕВА, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 302, ОГРН: 1165040054497, Дата присвоения ОГРН: 11.07.2016, ИНН: 5040142748
о взыскании задолженности в размере 6 735 171 руб. 50 коп.
при участии:
от истца - Туманова Ю.В. по дов. от 18.08.2020 N 33/2020;
от ответчика - не явился, извещен;
УСТАНОВИЛ:
ООО "ЧАРЛИ КОМ", 108811, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й (П МОСКОВСКИЙ), ДОМОВЛ 6, СТР 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/I/36, ОГРН: 1137746330336, Дата присвоения ОГРН: 12.04.2013, ИНН: 7751510760 обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "СТРОЙТРЕСТСИТИ", 140185, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЖУКОВСКИЙ, УЛИЦА МЯСИЩЕВА, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 302, ОГРН: 1165040054497, Дата присвоения ОГРН: 11.07.2016, ИНН: 5040142748 о взыскании 6 735 171 руб. 50 коп., в том числе: неосновательное обогащение в размере 5 414 125 руб., неустойка в размере 1 321 046 руб. 50 коп. за период с 11.02.2020 по 28.07.2020. Дело N А41-61026/2020.
Определением Арбитражного суда Московской области от 19.11.2020, дело передано на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, представителя с надлежащими полномочиями не направил, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие представителя ответчика, в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ.
Рассмотрев ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - ООО "Крафт Инжиниринг", суд считает его, не подлежащим удовлетворению, поскольку отсутствуют основания, предусмотренные ст. 51 АПК РФ.
Рассмотрев материалы дела, выслушав истца, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, 15.05.2019 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор подряда N 17/19-В.
В соответствии с п. 1.1 договора, во исполнение соглашения о выносе части газопровода от 19.12.2018, заключенного с собственником газопровода: ООО "СТРОЙИНВЕСТ", ООО "ИНВЕСТКРЕДИТ"; собственниками земельных участков: КОО АНТЕМОНА ЛИМИТЕД, ООО "Специализированный застройщик "Дельта Ком", ООО "Алмондсей", подрядчик в соответствии с техническим заданием (далее - "Техническое задание") заказчика, являющимся приложением N 1 к договору, исходными данными (далее - "Исходными данные") указанными в приложении N 1 к договору, обязуется выполнить инженерные изыскания, проектирование и строительно-монтажные работы по выносу части:
- газопровода высокого и среднего давления с ГРПШ 15-1В-1 и ШРП MBN /50-1-E, назначение: газоснабжение, протяженность 1811 м, инв.N 097:110-5862, лит. 1Г, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, п. Московский, д. Румянцево, строен 1, с уловным номером N 50-50-21/031/2007-326;
- газопровода среднего давления с ШРП MBN /50-1-Б, назначение: газоснабжение, протяженность 59м, инв.N 097:110-5862, лит. 2Г, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, п. Московский, д. Румянцево, строен. 3 с условным номером 50-50-21/078/2010-420 (далее - "газопровод") с земельных участков с кадастровыми номерами N 77:17:0110505:8; 77:17:0110505:9; 77:17:0110505:11; 77:17:0110505:98; 77:17:0000000:169, расположенных по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Румянцево (далее - "Объект") на земельный участок с кадастровым номером N 50:21:0110505:138, расположенный по адресу: г.Москва, п. Московский, в районе д. Румянцеве и земельный участок 77:17:0000000:169 согласно Ситуационному плану (приложение N 3 к договору).
В соответствии с п. 1.2. договора, работы выполняются в три этапа:
п. 1.2.1. Этап 1:
- выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом для подготовки проектной документации и проведения работ по выносу газопровода;
- разработать проектную документацию по выносу газопровода (далее - "Проектная документация") в составе проектной документации стадии "П" и проектной документации стадии "РД". Проектная документация стадии "П" разрабатывается на основании технического задания и исходных данных (приложение N 1). Проектная документация стадии "РД" разрабатывается на основании и в соответствии с проектной документацией стадии "П", согласованной со всеми уполномоченными организациями;
- согласовать проектную документацию с АО "МОСГАЗ", Ростехнадзор, в иных организациях;
- обеспечить сопровождение и согласование проектной документации в Московской государственной экспертизе (при необходимости).
п. 1.2.2. Этап 2:
- на основе разработанной и согласованной Проектной документации подготавливает Проект производства работ (ППР), включая технологические карты и согласовывает с заказчиком;
- на основании Проектной документации, ППР и технологических карт осуществляет строительно-монтажные работы по выносу газопровода с Объекта;
- осуществляет необходимые согласования, испытания, переврезку, обеспечивает технический надзор за работами со стороны АО "Мосгаз", пуско-наладочные работы и работы по вводу Газопровода в эксплуатацию;
- по результатам строительно-монтажных работ готовит и передает заказчику исполнительную документацию, а также исполнительную съемку, подготовленную ГБУ "Мосгоргеотрест" на смонтированную часть Газопровода.
п. 1.2.3. Этап 3:
- оказание содействие во исполнение соглашения о выносе части газопровода от 19 декабря 2018 года в проведении кадастрового учета и государственной регистрации прав ООО "СТРОЙИНВЕСТ", ООО "ИНВЕСТКРЕДИТ" на смонтированную часть газопровода. Результатом работ по третьему этапу являются полученные выписки из Единого государственного реестра прав недвижимости, подтверждающие государственную регистрацию права собственности ООО "СТРОЙИНВЕСТ", ООО "ИНВЕСТКРЕДИТ" на смонтированную часть Газопровода.
Согласно п. 3.1 договора, стоимость работ, предусмотренных договором, составляет 15 828 250 руб.
В соответствии с п. 3.1.1. договора, стоимость работ по этапу 1 составляет сумму 4 750 000 руб., в том числе НДС по действующей ставке.
Согласно п. 3.1.2. договора, стоимость работ по этапу 2 составляет сумму в размере 10 828 250 руб., в том числе НДС по действующей ставке.
В соответствии с п. 3.1.3 договора, стоимость работ по этапу 3 составляет сумму в размере 250 000 руб., в том числе по действующей ставке.
В соответствии с п. 1.5. договора подрядчик обязуется выполнить все работы по договору в течение 310 календарных дней с момента оплаты аванса в соответствии с п. 4.2.1 договора, при этом: 1.5.1. срок разработки проектной документации стадии "П" - в течение 100 (сто) календарных дней с момента оплаты заказчиком аванса в размере, указанном в п. 4.2.1. договора; 1.5.2. срок согласования проектной документации во всех необходимых организациях - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента разработки Проектной документации стадии "П"; 1.5.3. срок разработки проектной документации стадии "РД" - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения всех необходимых согласований Проектной документации стадии "П"; 1.5.4. срок выполнения работ по этапу 2-е течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента приемки работ по этапу 1; 1.5.5. срок выполнения работ по этапу 3-е течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки работ по этапу 2.
Согласно п. 4.2. договора оплата работ осуществляется заказчиком в следующем порядке:
4.2.1. авансовый платеж 50% от стоимости работ по этапу 1 в размере 2 375 000 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч) руб., в том числе НДС по действующей ставке, подлежит перечислению подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Авансовый платеж: засчитывается в счет оплаты стоимости работ по этапу 1 в момент подписания акта приема-передачи работ по этапу 1;
4.2.2. окончательный платеж в сумме 50% от стоимости работ по этапу 1 в размере 2 375 000 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч) руб., в том числе НДС по действующей ставке, подлежит перечислению подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи работ по этапу;
4.2.3. авансовый платеж 50% от стоимости по этапу 2 в размере 5 414 125 (пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч сто двадцать пять) руб., в том числе НДС по действующей ставке, подлежит перечислению подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты акта приема-передачи работ по этапу 1. Авансовый платеж засчитывается в счет оплаты стоимости работ по этапу 2, а также уменьшает промежуточные авансовые платежи по оплате работ посредством равномерных (пропорционально в процентном отношении к выполненному объему работ) вычетов из стоимости работ, указанных в подписанных сторонами промежуточных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) в отношении соответствующего выполненного объема работ.
Истец согласно условий договора оплатил ответчику в полном объеме выполнение работ по Этапу 1 в размере 4 750 000 руб. с учетом НДС по действующей ставке, что подтверждается платежным поручением N 16849 от 23.05.2019. Акт приема-передачи работ по этапу 1 был подписан 11 декабря 2019 года, оставшаяся сумма стоимости работ по этапу 1 в размере 2 375 000 руб. с учетом НДС по действующей ставки была оплачена 24 декабря 2019 года, что подтверждается платежным поручением N 24640 от 24.12.2020.
Истец согласно п. 4.2.3 договора оплатил ответчику авансовый платеж в размере 5 414 125 руб. с учетом НДС согласно действующей ставке для выполнения работ по этапу 2, что подтверждается платежным поручением N 24639 от 24.12.2019.
В соответствии с п. 1.5.4. договора ответчик обязан был выполнить работы в течение 60 календарных дней с момента подписана акта приема-передачи по этапу 1.
Акт приема-передачи был подписан 11 декабря 2019 года, таким образом работы по этапу 2 должны быть завершены к 10 февраля 2020 года.
Как указывает истец, ответчик к выполнению работ по этапу 2 так и не приступил, истцом в адрес ответчика были направлены 3 претензии (в феврале, мае, июле 2020г.) с требованием оплатить неустойку за просрочку в исполнении работ по этапу 2 и требованием выполнить работы по этапу 2.
Согласно п. 11.7 договора заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления подрядчику в случае нарушения подрядчиком промежуточных или финального срока сдачи результата работ, предусмотренного договором более, чем на 15 календарных дней. В этом случае договор прекращает свое действие с момента получения подрядчиком уведомления заказчика.
В августе 2020 года истцом, в адрес ответчика было направлено уведомление об одностороннем расторжении договора (исх. N СС/ЧК/20200810/167 от 10.08.2020г.), возврате уплаченной суммы аванса в размере 5 414 125 руб., выплате неустойки за просрочку в выполнении работ по состоянию на 28 июля 2020 года за 122 дней просрочки в размере 1 321 046 руб. 50 коп. Уведомление о расторжении, возврате аванса и уплате неустойки было получено ответчиком 18 августа 2020 года, таким образом, договор считается расторгнутым с 18.08.2020.
Требование истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском.
Сложившиеся между сторонами правоотношения подлежат регулированию положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Статьей 715 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в срок надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
Однако, в соответствии со статьей 450 Кодекса изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Как следует из статьи 450.1. предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Пунктом 11.7 договора предусмотрено право истца на односторонний отказ от исполнения договора.
При рассмотрении спора по настоящему делу, суд руководствуется ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которой следует, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422), и ст. 431 ГК РФ, согласно которой при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Исходя из установленных судом условий договоров и норм закона, суд приходит к выводу о том, что истец воспользовался правом на односторонний отказ от исполнения договоров подряда.
Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Как разъяснено в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя.
Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, признаны судом необоснованными и не состоятельными, поскольку ответчик работы в сроки, предусмотренные договором не выполнил, результат выполненных работ к приемке в порядке, установленном договором не предъявил.
Доказательства возврата спорной денежной суммы суду ответчиком не представлено, в связи с чем, требование истца о взыскании 5 414 125 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, признается обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению.
Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 1 321 046 руб. 50 коп. за период с 11.02.2020 по 28.07.2020.
В соответствии с п. 11.1. договора в случае нарушения подрядчиком срока сдачи этапов работ или результата работ в целом, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему этапу за каждый день просрочки.
В соответствии с п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штраф, пеня), под которой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.
Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, признан составленным верно в соответствии с условиями договора.
Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).
