АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2013 года Дело N А40-100251/2013
Резолютивная часть решения объявлена 04 сентября 2013 года
решение в полном объеме изготовлено 11 сентября 2013 года
Арбитражный суд города Москвы в составе председательствующего судьи П.С. Гутник, шифр судьи 96-139, при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Степанян, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Билд Групп" (ОГРН 1092930001064, ИНН 2921011578, 163000, Архангельская Область, Архангельск Город, Карельская Улица, 29, 11; дата регистрации 26.11.2009) к обществу с ограниченной ответственностью ИнвеСТрой" (ОГРН 5077746348224, ИНН 7734561066, адрес: 123098, Москва г, Рогова ул, 15, 1, ОФ.9; дата регистрации 21.03.2007) о взыскании задолженности в сумме 1 200 000 руб., и по встречному иску о взыскании неустойки в сумме 276 928 руб. 78 коп.
В судебное заседание явились:
от истца: Чупринская О.Л. по доверенности от 25.06.2013
от ответчика: Портенко Е.М. по доверенности от 03.06.2013
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Билд Групп" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью ИнвеСТрой" о взыскании задолженности в сумме 1 200 000 руб.
Для совместного рассмотрения с первоначальным иском принят к производству встречный иск общества с ограниченной ответственностью ИнвеСТрой" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Билд Групп" неустойки в сумме 276 928 руб. 78 коп.
Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, заслушав представителей сторон, суд считает, что исковые требования и по первоначальному иску, и по встречному иску подлежат удовлетворению, исходя из следующего.
Как усматривается из материалов дела, между 29 августа 2012 года между сторонами заключен договор подряда N 11 на выполнение комплекса работ по благоустройству 110-ти квартирного жилого дома N 1 расположенного по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Циргвавы".
На основании п. 3.2. договора подряда N 11 от 29 августа 2012 года ООО "ИнвеСТрой" 13.09.2012 года перечислило на расчетный счет ООО "Билд Групп" аванс в размере 700 000 руб., что подтверждается платежным поручение N 199 от 13.09.2012 года.
В период с 23.10.2012 года по 20.12.2012 года ООО "Билд Групп" были выполнены работы на сумму 2 215 860 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 20.12.2012 и справкой о стоимости выполненных работ N 1 от 20.12.2012, счет - фактурой N 130 от 20.12.2012.
Ответчиком произведена частичная оплата выполненных истцом работ в сумме 315 860 руб. платежным поручение N 23 от 16.01.2013.
Доказательств оплаты выполненных истцом работ в полном объеме ответчиком не представлено, задолженность составляет 120 000 руб.
В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а также согласно статье 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании задолженности в заявленном размере законно, обоснованно и подлежит удовлетворению.
Относительно встречного искового заявления судом установлено следующее.
Согласно п. 2.1. договора срок начало работ по договору - дата заключения договора, а именно 29.08.2012. Срок окончания работ по договору - 40 (сорок) календарных дней с даты начало работ, т.е. работы истцом должны быть выполнены к 08.10.2012.
Согласно п. 3.1. договора общая стоимость работ по договору определена расчетом и составляет 3 400 451,50 руб.
При этом работы подрядчиком были выполнены с нарушением сроков, установленных договором, общество приступило к выполнению работ 23.10.2012, т.е. спустя 55 дней после подписания договора, и частично, на сумму 2 215 860 руб., выполнил работы к 20.12.2012, т.е. с нарушением сроков.
Согласно п.7.3. договора, в случае нарушения сроков выполнения работ заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,05% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.
Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно расчету истца по встречному иску общий размер неустойки составил 276 928,78 руб.
Данный расчет проверен судом, признан соответствующим действующему законодательству, ответчиком по встречному иску не оспорен, в связи с чем, суд приходит к выводу о правомерности требований о взыскании неустойки в размере 276 928,78 руб.
В судебном заседании представителями истца и ответчика признали требования друг к другу в полном объеме.
Расходы по государственной пошлине распределены в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 167-171 АПК РФ,
решил:
исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Билд Групп" к обществу с ограниченной ответственностью ИнвеСТрой" о взыскании задолженности в сумме 1 200 000 руб. удовлетворить.
Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью ИнвеСТрой" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Билд Групп" неустойки в размере 276 928 руб. 78 коп. удовлетворить.
В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью ИнвеСТрой" (ОГРН 5077746348224, ИНН 7734561066, адрес: 123098, Москва г, Рогова ул, 15, 1, ОФ.9; дата регистрации 21.03.2007) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Билд Групп" (ОГРН 1092930001064, ИНН 2921011578, 163000, Архангельская Область, Архангельск Город, Карельская Улица, 29, 11; дата регистрации 26.11.2009) 923 071 руб. 22 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 16 461 руб. 42 коп.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ИнвеСТрой" в доход федерального бюджета 3 815 руб. 09 коп. государственной пошлины.
решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья П. С. Гутник
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
файл-рассылка