ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2024 года Дело N А76-23650/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июня 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июня 2024 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Ширяевой Е.В., судей Бабиной О.Е., Лукьяновой М.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Черняевой А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Дилком-Групп" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 11.03.2024 по делу № А76-23650/2023

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Дилком-Групп" - Рышков В.И. (доверенность от 20.07.2023, паспорт, диплом),

В качестве слушателя допущена Арапова Маргарита Станиславовна.

общество с ограниченной ответственностью "Дилком-Групп" (далее - истец, ООО "Дилком-Групп") 28.07.2023 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строймеханизация" (далее - ответчик, ООО "Строймеханизация") о взыскании задолженности - по договору подряда от 01.11.2019 №ДСЧ-65 в размере 835 руб. 35 коп.; по договору строительного подряда от 27.02.2022 №25-ФСК-20/2 в размере 409 008 руб. 90 коп. и суммы пеней за период с 13.06.2023 по 19.07.2023 в размере 15 133 руб. 33 коп.; по договору строительного подряда от 08.05.2020 №34-ФСК-20/2 в размере 3 913 руб.; по договору от 17.06.2021 №СМ.Нб/-20 в размере 261 209 руб. 70 коп. и суммы пеней за период с 13.06.2023 по 19.07.2023 в размере 2 899 руб. 43 коп.; по договору подряда от 15.09.2021 №ШТ-100 в размере 711 447 руб. 95 коп. и суммы пеней за период с 13.06.2023 по 19.07.2023 в размере 2 632 руб. 36 коп.; по договору подряда от 26.10.2021 №ШТ-109 в размере 377 959 руб. и суммы пеней за период с 13.06.2023 по 19.07.2023 в размере 1 398 руб. 45 коп.; по договору подряда от 11.11.2021 ШТ-119 в размере 2 580 157 руб. 55 коп. и суммы пеней за период с 13.06.2023 по 19.07.2023 в размере 9 546 руб. 58 коп.

К совместному рассмотрению с первоначальными исковыми требованиями определением суда первой инстанции от 19.10.2023 приняты встречные требования ООО "Строймеханизация" о взыскании с ООО "Дилком-Групп" пеней в соответствии с пунктом 11.1 договора строительного подряда от 27.02.2020 №25-ФСК-20/2 в размере 1 232 539 руб. 25 коп; пеней в соответствии с пунктом 8.5 договора строительного подряда от 08.05.2020 №34-ФСК-34-ФСК-20/2 в размере 1 053 128 руб. 58 коп.; пеней в соответствии с пунктом 6.5 договора строительного подряда от 17.06.2021 №CМ.НАБ/-20 в размере 600 028 руб. 99 коп.; пеней в соответствии с пунктом 11.1 договора подряда от 15.09.2021 №ШТ-100 в размере 7 447 633 руб. 05 коп.; пеней в соответствии с пунктом 11.1 договора подряда от 15.09.2021 № ШТ-109 в размере 86 043 руб.; пеней в соответствии с пунктом 11.1. договора подряда от 11.11.2021 № ШТ-119 в размере 318 834 руб. 34 коп. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований; т. 3, л.д. 2-7).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 11.03.2024 первоначальные исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Строймеханизация" в пользу ООО "Дилком-Групп" взыскано 4 343 696 руб. 10 коп. задолженности, 31 610 руб. 15 коп. пеней, 44 872 руб. 43 коп. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказано.

Встречные исковые требования удовлетворены частично, с ООО "ДилкомГрупп" в пользу ООО "Строймеханизация" взыскано неустойку в размере 5 948 749 руб. 23 коп., а также 42 485 руб. 26 коп. - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказано.

ООО "Строймеханизация" из федерального бюджета возвращена государственная пошлина, уплаченная по платежному поручению от 11.10.2023 №20132 в размере 16 270 руб.

Произведен зачет удовлетворенных денежных требований. В результате зачета с ООО "Дилком-Групп" в пользу ООО "Строймеханизация" взыскано 1 571 055 руб. 1 коп. пеней.

С указанным решением суда не согласилось ООО "Дилком-Групп" (далее также - податель апелляционной жалобы, апеллянт), подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой изменить в части удовлетворения встречного искового заявления.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывает, что ООО "Дилком-Групп" не согласно с размером взысканных с него пеней в связи с их явной несоразмерностью последствиям нарушенного обязательства; полагает, что удовлетворение судом указанного требования в заявленном размере привело к получению истцом необоснованной выгоды.

В апелляционной жалобе ее податель так же отмечает, что расчет пени следует производить не от общей стоимости договора, а от стоимости работ, невыполненных на момент окончания срока выполнения работ.

По мнению апеллянта, указанные обстоятельства являются основанием для снижения размера пеней применительно к статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

От ООО "Строймеханизация" к дате судебного заседания поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик просил отклонить изложенные в ней доводы, полагая их несостоятельными. Отзыв приобщен к материалам дела в порядке, предусмотренном статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного заседания представитель истца настаивал на доводах, изложенных в апелляционной жалобе.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, ответчик в судебное заседание представителей не направил.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена без участия ответчика, надлежащим образом извещенного о рассмотрении апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из письменных материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ООО "Дилком-Групп" заключен ряд договоров подряда, в которых ООО "Строймеханизация" выступало в качестве заказчика, а ООО "Дилком-групп" - в качестве подрядчика.

Так, между сторонами был заключен договор подряда от 01.11.2019 № ДСЧ-65, который предусматривал выполнение работы по поставке и монтажу оборудования (подробный перечень согласован сторонами в Спецификациях к указанному договору). Общая стоимость договора составила 5 998 258 руб. 68 коп.

Выполнение работ подтверждается материалами дела, работы приняты без замечаний и возражений.

Между сторонами также заключен договор строительного подряда от 27.02.2020 №25-ФСК-20/2, по условиям пункта 1.1. которого, подрядчик своими силами и средствами обязуется выполнить работы по изготовлению и монтажу металлических ограждений балконов на объекте капитального строительства "Жилой дом (стр.№4) с административными помещениями на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона "Западный луч" в Центральном районе г. Челябинска, 2 Этап строительства, и передать результат работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно пункта 2.1. начало работ - 02.03.2020, окончание - 15.05.2020.

Работы были приняты ООО "Строймеханизация" без замечаний, никаких претензий в адрес ООО "Дилком-Групп" не поступало. Работы выполнены и общая их стоимость составляет 8 208 401 рубль 00 копеек. От ООО "Строймеханизация" поступила оплата на общую сумму 7 799 392 руб. 10 коп. - задолженность составляет 409 008 руб. 90 коп.

Поскольку ответчиком нарушены сроки оплаты, предусмотренные пунктами 5.1.1 и 5.1.2 договора строительного подряда от 27.02.2020 № 25-ФСК-20/2 и приложениями к нему, истцом начислены пени за период с 13.06.2023 по 19.07.2023, размер которых составил 15 133 руб. 33 коп.

В то же время подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ.

В нарушение сроков, установленных пунктом 2.1., последние работы по договору были предъявлены к приемке подрядчиком генподрядчику 18.03.2021, что подтверждается первичными учетными документами: справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 18.03.2021 № 3, актом о приемке выполненных работ от 18.03.2021 № 3 на сумму 609 008 руб. 90 коп.

В силу пункта 11.1. за нарушение подрядчиком начального, конечного или промежуточных сроков выполнения работ генподрядчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0, 1% от стоимости договора (пункт 3.1. настоящего договора) за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательств. Формула расчета неустойки согласована сторонами и изменению не подлежит. Подрядчик обязуется приложить все усилия, чтобы исполнить обязательство в срок и надлежащим образом с тем, чтобы избежать начисления неустойки в согласованном размере.

В связи с чем, ООО "Строймеханизация" начислены пени в соответствии с пунктом 11.1. договора строительного подряда от 27.02.2020 №25-ФСК-20/2 за период с 13.10.2020 по 18.03.2021 в размере 1 232 539 руб. 25 коп.

Также, между сторонами был заключен договор строительного подряда от 08.05.2020 № 34-ФСК-20/2, по условиям пункта 1.1. которого подрядчик обязуется поставить оборудование, выполнить работы по монтажу (установке) оборудования на основание, подготовленное Заказчиком на объекте: ""Жилой дом (стр. № 4) с административными помещениями на участке 2-го этапа 1 очереди микрорайона "Западный луч" в Центральном районе г. Челябинска, 2 Этап строительства", на условиях, согласованных сторонами в настоящем договоре и спецификациях к настоящему договору.

Выполнение работ в рамках указанного договора подтверждается материалами дела, работы приняты без замечаний и претензий.

На сегодняшний день работы выполнены и общая их стоимость составляет 5 432 410 рублей 88 копеек. От ООО "Строймеханизация" поступила оплата на сумму 5 428 497 руб. 88 коп. - задолженность составляет 3 913 руб.

В то же время подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ.

Согласно пункта 8.5. при нарушении подрядчиком любого из сроков договора (пункт 4.1. договора), заказчик вправе взыскать с подрядчика пени в размере 0, 1% за каждый день просрочки от общей стоимости договора.

По Спецификации от 21.09.2020 № 03 на сумму 272 655 руб. срок поставки оборудования - 20 календарных дней (пункт 3 Спецификации № 03). Последним днем исполнения обязательства является 11.10.2020.

Оборудование поставлено 15.12.2020, что подтверждает универсально-передаточным документов (далее - УПД) от 15.12.2020 № 121505 на сумму 272 655 руб.

ООО "Строймеханизация" начислена неустойка за период с 13.10.2020 по 15.12.2020 в сумме 352 852 руб. 36 коп.

По Спецификации от 15.02.2021 № 04 на сумму 524 706 руб. 44 коп. срок поставки оборудования составляет 20 рабочих дней (пункт 3 Спецификации № 03). Последним днем исполнения обязательства является 18.03.2021.

Оборудование поставлено 12.05.2021, что подтверждает УПД от 12.05.2021 № 51202 на сумму 524 706 руб. 44 коп.

ООО "Строймеханизация" начислена неустойка за период с 19.03.2021 по 12.05.2021 в сумме 303 995 руб. 88 коп.

По Спецификации от 15.02.2021 № 05 на сумму 478 000 руб. срок поставки оборудования составляет - 27 рабочих дней (пункт 3 Спецификации № 03). Последним днем исполнения обязательства является 28.03.2021.

Оборудование поставлено 12.05.2021, что подтверждает от 12.05.2021 УПД № 51201 на сумму 478 000 руб.

ООО "Строймеханизация" начислена неустойка за период с 29.03.2021 по 12.05.2021 в сумме 244 282 руб. 40 коп.

По Спецификации от 14.04.2021 № 06 на сумму 1 781 858 руб. срок поставки - 35 рабочих дней (пункт 3 Спецификации № 03). Последним днем исполнения обязательства является 10.06.2021.

Оборудование поставлено 09.07.2021, что подтверждает УПД от 09.07.2021 № 70901 на сумму 1 781 858 руб.

ООО "Строймеханизация" начислена неустойка за период с 11.06.2021 по 09.07.2021 в сумме 157 426 руб. 44 коп.

По расчету ООО "Строймеханизация" общая сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с пунктом 8.5. договора строительного подряда от 08.05.2020 № 34-ФСК-20/2 составляет 1 053 128 руб. 58 коп. (347 423 руб. 86 коп. + 303 995 руб. 88 коп. + 244 282 руб. 40 коп. + 157 426 руб. 44 коп.)

Кроме того, между сторонами заключен договор строительного подряда от 17.06.2021 № СМ.Наб/-20, по условиям пункта 1.1. которого исполнитель обязуется изготовить, поставить и произвести монтаж малых архитектурных форм (далее-товар/конструкции) в соответствии с условиями настоящего договора, спецификации и технического задания согласно приложений к настоящему договору, а заказчик принять и оплатить товар и выполненные работы по монтажу конструкций по наименованию, в количестве и в сроки, установленные настоящим договором.

Выполнение работ подтверждается материалами дела, работы приняты без замечаний и претензий. Общая стоимость выполненных работ составляет 11 416 948 руб. 57 коп. От ООО "Строймеханизация" поступила оплата на сумму 11 155 738 руб. 62 коп. - задолженность составляет 261 209 руб. 95 коп.

ООО "Строймеханизация" нарушены сроки оплаты, предусмотренные условиями договора от 17.06.2021 № СМ.Нб/-20 и приложениями к нему и, в силу пункта 6.6 договора при просрочке сроков оплаты выполненных работ заказчик уплачивает исполнителю 9 неустойку в размере 0, 03% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

ООО "Дилком-групп" произведен расчет неустойки за несвоевременную оплату работ за период с 13.06.2023 по 19.07.2023, размер которой составил 2 899 руб. 43 коп.

В то же время подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ.

Согласно пункту 6.5. в случае нарушения сроков поставки или за недопоставку товара исполнитель уплачивает заказчику неустойку в размере 0, 1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

Сторонами согласована спецификация от 17.06.2021 № 1 на сумму 8 167 218 руб. 57 коп.

Пунктом 4 Спецификации установлен срок поставки товара: в течение 20 календарных дней.

Согласно пояснения истца по встречному иску, последним днем исполнения обязательства по поставке товара является 07.07.2021.

Фактически товар был поставлен на объект 09.09.2021, что подтверждается справкой КС-3 от 09.09.2021 № 1 и актом о приемке выполненных работ КС-2 от 09.09.2021 № 1 на сумму 8 167 218 руб. 57 коп.

ООО "Строймеханизация" начислена неустойка за период с 08.07.2021 по 09.09.2021 в сумме 522 701 руб. 99 коп.

В рамках исполнения договора, сторонами заключены Дополнительные соглашения.

Сторонами заключено дополнительное соглашение от 22.07.2021 № 1 на сумму 3 083 100 руб.

Согласно пункту 3.1. обязательства по соглашению должны быть исполнены в следующие сроки: начало - 22.07.2021, окончание - 16.08.2021.

Фактически работы были сданы 09.09.2021, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 09.09.2021 № 2 и актом о приемке выполненных работ от 09.09.2021 № 2 на сумму 3 083 100 руб.

ООО "Строймеханизация" начислена неустойка за период с 17.08.2021 по 09.09.2021 в сумме 73 994 руб. 40 коп.

Сторонами заключено дополнительное соглашение от 29.07.2021 № 2 на сумму 166 630 руб.

Согласно пункту 3.1. обязательства по соглашению должны быть исполнены в следующие сроки: начало - 29.07.2021, окончание - 20.08.2021.

Фактически работы были сданы 09.09.2021, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 09.09.2021 № 3 и актом о приемке выполненных работ от 09.09.2021 № 3 на сумму 166 630 руб. ООО "Строймеханизация" начислена неустойка за период с 21.08.2021 по 09.09.2021 в сумме 3 332 руб. 60 коп.

Таким образом, общая сумма неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств исполнителя в соответствии с пунктом 6.5. договора строительного подряда от 17.06.2021 № СМ.Наб/-20 по расчету истца составляет 600 028 руб. 99 коп. (73 994 руб. 40 коп. + 3 332 руб. 60 коп. + 522 701 руб. 99 коп.).

Между сторонами был заключен договор подряда от 15.09.2021 № ШТ-100, по условиям пункта 1.1. которого подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и устройству кровли из профилированного листа для объекта Школа №16 г. Копейск (Тугайкуль), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Красная Горнячка, 4, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. срок выполнения работ: начало - 15.09.2021, окончание -20.11.2021.

Выполнение работ подтверждено материалами дела, работы приняты без замечаний и претензий. Общая стоимость выполненных работ составляет 19 711 447 руб. 70 коп. От ООО "Строймеханизация" поступила оплата на общую сумму 19 000 000 руб. - задолженность составляет 711 447 руб. 70 коп.

ООО "Строймеханизация" нарушены сроки оплаты, предусмотренные пунктом 4.6 указанного договора и, в силу пункта 11.14 договора подряда от 15.09.2021 № ШТ-100 при просрочке сроков оплаты выполненных работ генеральный подрядчик уплачивает подрядчику пени в размере 0, 01% за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы не исполненного в срок обязательства.

ООО "Дилком-групп" произведен расчет неустойки за несвоевременную оплату работ за период с 13.06.2023 по 19.07.2023, размер которой составил 2 632 руб. 36 коп.