А12-18025/2023 от 10 апреля 2024

ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2024 года Дело N А12-18025/2023

Резолютивная часть постановления объявлена "08" апреля 2024 года

Полный текст постановления изготовлен "10" апреля 2024 года

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Степуры С.М.,

судей Борисовой Т.С., Цуцковой М.Г.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузьминой М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования системы видеоконференц-связи апелляционную жалобу публичного акционерного общества "Россети Юг" на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 29 ноября 2023 года по делу N А12-18025/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Урожайный" (ОГРН 1203400006050, ИНН 3454006055)

к публичному акционерному обществу "Россети Юг" (ИНН 6164266561; ОГРН 107616400909642)

об обязании осуществить технологическое присоединение и взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании: от общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Урожайный" - представитель Горин В.В., действующий по доверенности от 30.06.2023; иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в порядке статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Двенадцатого арбитражного апелляционного суда;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Урожайный" (далее - ООО "Агропромышленный комплекс Урожайный", истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к ответчику публичному акционерному обществу "Россети Юг" (далее - ПАО "Россети Юг", ответчик) об обязании в течение пятнадцати календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить в натуре обязательства, установленные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022, N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022, N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022, N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022, а именно:

- запроектировать и построить трансформаторную подстанцию КТП-6/0, 4 кВ, тип и мощность определить проектом.

- запроектировать и построить ЛЭП-6 кВ с отпайкой от опоры N 106 ВЛ-6 кВ N 8 ПС 35 кВ "ВЗС" до проектируемой КТП-6/0, 4 кВ, протяженность, марку и сечение провода (кабеля) ЛЭП-6 кВ определить проектом.

- запроектировать и выполнить строительство ВЛИ-0, 4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ с установкой на границе земельного участка заявителя шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом. Протяженность линии, марку и сечение провода линии определить при проектировании.

- согласовать расчет вставок устройств релейной защиты и автоматики на ПС 35 кВ "ВЗС" в системе внешнего энергоснабжения объекта.

- выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Установку приборов учета электроэнергии выполнить в соответствии с пунктом N 16 типовых технических решений, утвержденных приказом ПАО "Россети Юг" от 27.08.2022 N 485 "Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии".

Обязать публичное акционерное общество "Россети Юг" в течение пятнадцати календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить в натуре обязательства, установленные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022, а именно:

- запроектировать и построить трансформаторную подстанцию КТП-6/0, 4 кВ, тип и мощность определить проектом.

- запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ с отпайкой от опоры N 141 ВЛ-10 кВ N 23 ПС 110 кВ "Рахинка" до проектируемой КТП-10/0, 4 кВ, протяженность, марку и сечение провода (кабеля) ЛЭП-6 кВ определить проектом.

- запроектировать и выполнить строительство ВЛИ-0, 4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ с установкой на границе земельного участка заявителя шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом. Протяженность линии, марку и сечение провода линии определить при проектировании.

- согласовать расчет вставок устройств релейной защиты и автоматики на ПС 110 кВ "Рахинка" в системе внешнего энергоснабжения объекта.

В случае неисполнения судебного акта просит взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства по договору N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022 в размере 5 000 руб., N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022 в размере 5 000 руб., N 4-1-22-00656239 от 05.07.2022 в размере 5 000 руб., N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022 в размере 5 000 руб., N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022 в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с даты вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения судебного акта, а также просит взыскать судебные расходы в размере 180 000 руб.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 29 ноября 2023 года суд обязал публичное акционерное общество "Россети Юг" в течение пятнадцати календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить в натуре обязательства, установленные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022, N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022, N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022, N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022, заключенным с обществом с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Урожайный", а именно:

- запроектировать и построить трансформаторную подстанцию КТП-6/0, 4 кВ, тип и мощность определить проектом.

Также суд обязал публичное акционерное общество "Россети Юг" в течение пятнадцати календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить в натуре обязательства, установленные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022, заключенным с обществом с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Урожайный", а именно:

- запроектировать и построить трансформаторную подстанцию КТП-6/0, 4 кВ, тип и мощность определить проектом.

С ПАО "Россети Юг" в пользу ООО "Агропромышленный комплекс Урожайный" взыскана судебная неустойка в случае неисполнения судебного акта, вступившего в законную силу, по договору N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022 в размере 3 000 руб., N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022 в размере 3 000 руб., N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022 в размере 3 000 руб., N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022 в размере 3 000 руб., N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022 в размере 3 000 руб. за каждый день неисполнения, 6 000 руб. уплаченной при подаче иска государственной пошлины, 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ПАО "Россети Юг" обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить, увеличив срок исполнения обязательства до трех месяцев, снизить размер взысканной судебной неустойки до 1000 рублей.

ООО "Агропромышленный комплекс Урожайный" в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс Урожайный".

Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом согласно требованиям статьи 123 АПК РФ, а также в порядке статьи 186 АПК РФ, путём направления определения, выполненного в форме электронного документа, посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (kad.arbitr.ru), что подтверждено отчётом о публикации судебных актов на сайте.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещённых и не явившихся в судебное заседание.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что при применении части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Из поступившей апелляционной жалобы следует, что ПАО "Россети Юг" обжалует решение суда в части установления 15-дневного срока исполнения обязательства, размера взысканной судом судебной неустойки.

Возражений относительно проверки только части судебного акта от сторон не поступило.

Поскольку по данному делу обжалуется часть решения суда первой инстанции, и лица, участвующие в деле не заявили возражений, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.

Исследовав материалы дела, в том числе в виде электронных образов, размещенных в системе "КАД Арбитр" (далее - материалы дела), изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между ООО "АПК Урожайный" (заявитель) и ПАО "Россети Юг" в лице филиала "Волгоградэнерго" (сетевая организация) заключены договоры N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022, N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022, N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022, N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного (которое будет располагаться) по договору N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, примерно в 1, 3 км на юго-восток от с. Верхнепогромное; кадастровый номер 34:28:030003:1020; по договору N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:694; по договору N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:696; по договору N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, примерно в 4,3 км по направлению на юго-восток от с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:692; по договору N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:699 (п. п. 2, 3 договора и п. 2 технических условий).

Согласно условиям договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объект КФХ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность энергопринимающих устройств (всего): 150 кВт по третьей категории надежности электроснабжения: 150 кВт по третьей категории;

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0, 4 кВ.

Согласно пункту 3 договора, точка присоединения необходимого для электроснабжения Объекта ответчика, по договору N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, примерно в 1, 3 км на юго-восток от с. Верхнепогромное; кадастровый номер 34:28:030003:1020; по договору N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:694; по договору N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:696; по договору N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:699.

Согласно пункту 2 договора, точка присоединения необходимого для электроснабжения Объекта ответчика по договору N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022 по адресу: Волгоградская область, р-н Среднеахтубинский, примерно в 4, 3 км по направлению на юго-восток от с. Верхнепогромное, кадастровый номер 34:28:030004:692.

Пунктом 5 договоров определено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года с даты заключения договора.

Пунктом 6 договоров установлено, что срок выполнения мероприятий по техническому присоединению составляет не более 1 года со дня заключения договора.

Обязательства истца и ответчика указаны в разделе 2 договора, а также в приложенных к договору технических условиях (п. 10 и 11 соответственно).

В соответствии с пунктом 7 договоров N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022, N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022, N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022, N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022; с пунктом 6 по договору N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022 сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств;

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 6 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

- составить по установленным формам, подписать и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащих перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями и акт об осуществлении технологического присоединения;

- уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя документов, подлежащих оформлению в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Согласно пункту 9 договоров N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022, N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022, N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022, N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022; пункту 8 по договору N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022 заявитель в числе прочего обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств;

- надлежащим образом исполнить указанные в разделе 3 договора обязательства по оплате счета.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (п. 24 договора N 34-1-22-00656179 от 01.06.2022, N 34-1-22-00656207 от 01.07.2022, N 34-1-22-00656239 от 05.07.2022, N 34-1-22-00656191 от 01.07.2022; пункту 21 по договору N 34-1-22-00659503 от 09.08.2022).